工程承包合同范本

发布时间:2021-03-18 13:54:15


  工程承包合同式建筑工程合同中常见的一种合同,是要约定好工程的施工事项、工程的价款事项等,如果承包方与发包方之间要就工程签订工程承包合同的,那么工程承包合同范本?阅读完以下小编为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。

  一、工程承包合同范本

  甲方:_______________(发包方)

  乙方:_______________(承包方)

  为了明确职责,按时、按质、按量完成任务,合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体状况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:_____________________________

  2、工程地点:______________________________

  3、工程范围和资料:______________________________

  4、工程总造价:______________________________

  5、质量等级:______________________________

  6、工程工期:______________________________

  第二条:承包方式

  本工程采取下列第项方式承包。

  1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

  2、包工不包料;

  3、包工包料。

  如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。

  第三条:价款支付与结算

  1、工程款支付方式:

  2、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。

  3、工程结算依据

  第四条:工程变更

  本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。

  第五条:工程验收

  1、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。

  2、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

  第六条:保修条件及期限

  保修期个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)

  第七条:双方职责

  甲方:

  1、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

  2、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

  3、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。

  乙方:

  1、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;

  2、根据甲方按合同带给的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;

  3、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。

  第八条:违约职责

  乙方的职责:

  1、工程质量不贴合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金

  2、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之付违约金。

  甲方的职责:

  1、未能按照合同的规定履行自己应付的职责,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;

  2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;

  3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担职责;

  4、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;

  5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。

  第九条:安全、礼貌施工

  乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和因此发生的费用。非乙方职责造成的伤亡事故,由职责方承担职责和有关费用。

  乙方应礼貌施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。

  第十条:附则

  1、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;

  2、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。

  3、本合同未尽事宜,双方另行解决。

  4、本合同一式份,甲、乙双方各执份。

  甲方(签章)__________________乙方(签章)__________________

  开户行:__________________开户行:__________________

  帐号:__________________帐号:__________________

  电话:__________________电话:__________________

  ________年____月____日

  二、建设工程承包合同纠纷为专属管辖吗?

  建设工程承包合同纠纷是专属管辖。

民事诉讼法〉的解释》第二十八条民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。

  农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。

  三、?

  合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”因此,建设工程施工合同纠纷当事人,,,否则约定无效。

  我国民事诉讼法规定了下列几种管辖:级别管辖、地域管辖、指定管辖和移送管辖。

,为了保证公平、公正,各条的规定也在逐渐完善,因合同纠纷提起诉讼,如果合同没有实际履行,当事人双方住所地又都不在合同约定的履行地的,,因此在建设工程施工合同未实际履行而发生纠纷时,。

  以上就是小编为您整理的最新工程承包合同范本的相关内容。综上,工程承包合同中要写清楚承包工程的施工地点、施工事项、施工期限、合同价款等事项。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的律师,我们将竭诚为您服务。